〘一〙加工安装合同
甲方:电话:
乙方: 电话: 传真:
甲方因业务之需将如下产品原料物料或半成品委托乙方加工。
第一、1、发加工产品名称:款号:数量:绣花/印花工艺要求:
2、产品名称:数量:米/码,洗水工艺要求:
3、产品名称:款号:数量:生产要求:
第二、产品及质量工艺、要求:(1)乙方生产加工时必须严格执行甲方的“生产制单”所述内容及按甲方提供或已指示的正确货样品之要求生产,否则作不良品处理(如遇生产实际问题按甲方负责人签名为准)。(2)乙方必须在生产前先制造样板,每款送壹条/件,给甲方确认后方可生产。
第三、加工费:每件/套人民币为拾元角正(如加工费包括生产所用的线款)。乙方绣花、印花应按甲方所有裁片生产成品之原合同数量多出5%作配片用,如有物料不良品一律要以旧换新。
第四、运输:乙方必须负责全额运输费用。
第五、结款方式:出货后45天。
第六、送货期:双方经友好磋商制定出下列交货时间,并必须按下列时间将加工后之成品送到甲方制定地点。
第七、交货期于年月日前,否则按违约处理。(注:每超一天交货,则扣10%的加工费)。
第八、乙方所交成品,如有质量问题,乙方必须负责返工。若因乙方造成次品的须由乙方负责成本赔偿。
第九、乙方如生产中发现质量问题,必须跟甲方联系后方可生产。
第十、乙方一定要做到对甲方版型或款式洗水工艺要求,绣花、印花的色彩搭配,乙方必须对甲方的版权做到对外保密,违者赔偿经济损失,并扣除当月加工费。
第十一、甲乙双方各存一份,合同自签订之日起生效。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
签署日期: 签署日期:
〘二〙加工安装合同
买方(甲方):有限公司 合同编号:
卖方(乙方):有限公司 签订合同时间: 年 月 日
为了明确甲乙双方各自的权利和义务,确保双方实现各自的经济目的,经双方充分协商,在平等互利的基础上,特订立本合同,以便共同遵守。
一.设备名称、型号规格、主要参数、数量、金额
二.技术标准及售后服务:(乙方对产品质量负责的条件和期限)
1.甲乙双方确认之技术图纸和报价单作为本合同附件随本合同具有同样之法律效应
2.乙方按双方确认的技术要求、技术图纸、图纸和报价单中标示的配置制作加工装配 不得更换配置
3.乙方在甲方指定之安装场所完成安装调试
4.安装调试完毕乙方对甲方员工进行操作和维护及保养的培训
5.设备的质量保证期为一年,在质量保证期内,设备出现问题乙方技术人员保证在48小时内到达设备现场,及时排除故障迅速恢复生产,在质量保证期内零配件出现问题乙方免费第一时间维修更换,乙方技术人员将不定期到设备现场了解设备使用情况及介绍正确的使用和保养方法
6.乙方对设备终生跟踪服务,在质量保证期以后维护及更换零配件将收取相关费用
三.交货时间:
自合同签订甲方定金支付合同生效后 天内安装调试完毕交付使用
四.验收:
安装调试完毕半个月内双方依照双方确认的技术要求、技术图纸、报价单履行验收手续
五.设备交付及运输方式:
1、交货地点: 有限公司
2、运输方式:汽车公路运输
3、运输费用:由乙方承担
4、货物风险:自货物运至甲方工厂安装现场后转移至甲方,在此之前之一切风险由乙方承担
六.设备付款方式:
1.支付方式:银行转帐支付
2.支付时间:1.合同签订后,甲方支付合同总额40%为定金;
2.乙方货物到达甲方厂内安装开始时,甲方支付合同总额30%为工程进
度款;
3.余款双方验收完成后,一个月内付清。
3.开票时间: 验收合格后一周内乙方开具全额的增值税发票
七.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力为任何严重的自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可
抗事件。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行时,应及时向对方通报不能履行的理由,在取得有关主管机关证明后,双方协商解决,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任
八.保密条款
甲乙双方均不得对任何第三方泄露本合同主要内容,包括设备总价等
九.解决合同纠纷方式:
1. 本合同经双方签章后生效,并保证按议定条款执行。特殊情况要变动应经双方本着相
互谅解的态度协商解决,若属单方违约,应由责任方承担造成的损失。
2.若协商不妥,则到原告方人民法院起诉
3.违约责任:甲乙双方每延期1周,按总价的1%作为违约金支付对方。
十.其它
1. 本合同经双方代表签字盖章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙双方各执一份
甲 方: 乙 方:
代 表: 代 表:
联系人: 联系人:
电话/传真: 电话/传真:
日 期: 年 月 日日 期:年月日
开 户: 开 户:中国农行灌口分理处 开户名称: 开户名称:厦门丰力机械有限公司 帐 号 帐 号:30400104000****
〘三〙加工安装合同
甲方:
乙方:
1、甲方备料委托乙方加工零件一批_______件,为明确双方责任,特订立本合同供双方共同遵守。
2、本合同金额为人民币:¥,其中费用组成和零件的名称、图号、数量、价格(指含税率为__________的发票价格),见(零件委托加工合同清单)。运输费用由乙负担,并在甲方指定地点(新都镇山王村)下货。
3、加工方式:甲方提供设计图纸_________份及相应加工材料,并向乙方进行详细技术交底,乙方按图纸和相应国标加工,均为成品交货。 交货期:______年______月______日交货完结。
4、乙方必须严格按图纸和相应国家标准加工,加工完毕自检后交到甲方指定地点,甲方已收零件在资本和使用中发现质量问题属乙方责任的,乙方须在一日内前往处理,并承担对甲方造成的相应损失。
5、如非人力不可抗拒因素,乙方不能按期交货,则每延期1天,罚金为合同金额的1%。
6、付款:甲方复验合格后,乙方向甲方开具增值税(税率票后,甲方向乙方付款。本合同无预付款。
7、乙方确保不得将甲方的图纸挪作它用或提供、出售给任何第三方。
8、甲方提供的图纸,乙方在产品交货完毕(含技术资料和甲供图纸)、结清费用后失效。
10、本合同一式二份,双方各执一份。
11、未尽事宜,双方友好协商解决。
12、本合同签订日期:
甲方: 乙方:
代表: 代表:
联系人: 联系人:
年 月 日 年月日
〘四〙加工安装合同
甲方(医疗机构):电话:联系人:
乙方(加工方): 电话:联系人:
双方本着互惠互利,精诚合作的原则,经双方协商,甲方委托乙方制作定制式义齿系列产品,为了保护双方的合法权益,产品的质量和技术标准按国家法律法规规定的标准执行。双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定达成如下合同条款,供双方共同遵守:
一、 合同期限
合同书有效期限暂订为: 年 月 日至年 月 日止,到期后双方如无异议则不自动延期续约,停约后须重新签订合同。
二、 加工时间、地点、方式及相关费用的承担
1、 牙模交接方式及时间,采用乙方上门接收的方式交接。时间:上午10点,下午5点,特殊情况适当调整。
2、 交货时间、方式:乙方收到牙模后正常情况下七日内交货,特殊情况可双方协商后决定,当乙方不能按时出货时,应及时通知甲方并说明原因。
3、 货物验收:甲方应依照向乙方所提供的牙模及双方在本合同中约定的质量要求和技术标准,对产品的质量进行验收。验收不合格的,甲方应即向乙方提出异议,乙方应甲方要求重新修改或重新制作。
三、 材料的提供及计价方式
1、 甲方将所有患者的模型送乙方加工义齿,乙方为甲方加工的产品内容和成交价格以加工价目表为准(详见附件)执行;在合同期内,价目如有变动,乙方应提前书面通知甲方并审批,否则价目变动部分由乙方负责。
2、 加工所需材料由乙方提供,若定制产品材料为贵金属(黄金、钯金、铂金)的,乙方将按材料用量以国家公价另外收取材料费。
四、 双方责任与义务
1、乙方为甲方制作加工所要求的烤瓷牙、铸造件等口腔修复体在产品品种、数量、质量上必须符合国家法律法规的规定标准以及医院的订货要求,保质期为二年,如有不符,由乙方负责包修或重做;对于保修期内因产生的产品质量问题,乙方负责免费修改或重做。
2、乙方的加工制作产品必须符合牙科室的加工制作要求,如未按设
计要求制作,甲方有权要求乙方重新返工,乙方需在最短的时间内免费返工。
3、因特殊原因造成义齿返工,如牙色不调,外型不美观等非乙方技
术原因,乙方应给予免费重新制作(本条款不适应于:氧化锆烤瓷牙、贵金属烤瓷牙、全瓷牙、铸瓷牙、纳米生物烤瓷牙、钛合金烤瓷牙等产品)。
4、甲方途中变更设计要求,造成乙方损失的,甲方应当赔偿相应金
额50%材料费。
5、甲方提供合符标准的准确临床石膏模型,具体要求如下:
A.牙模清晰、牙冠、周边无残缺、气泡(尤其是工作模,材料用超硬石膏或
硬石膏)。
B. 全口腔托需有正确的蜡堤、中线、颌平面线、口角线。
C.烤瓷、固定桥的的桥基牙应无倒凹,基牙边缘清晰,基牙制备须充分,考虑到金属层和多层次瓷的厚度。(前牙至少1.5mm,后牙至少2mm)。
五、加工费的支付及要求
1、加工费每1个月结算一次,按每月__________日为结算日期,(按收货签单结账加工费支付给乙方指定的收货人员,或转帐至乙方指定的银行帐号。)
2、如果直接支付给乙方指定的收款人员的,该收款人员需提供乙方的收款书,并向甲方提供乙方加盖财务章的收款凭据,乙方收款人员的个人收据视为无效。
六、甲乙双方(或其中一方)发生违约,应先行协商解决,协商不能解决的,可通过甲方所在地仲裁机关申请仲裁。
七、本合同经双方签字(盖章)后即日起生效,本合同一式三份,甲乙双方各持一份,乙方指定的业务员持一份,具有同等法律效力。
甲方(医疗机构):___________________ 乙方(加工方):_________________
法人代表或授权代表签字: 法人代表或授权代表签字:
双方签订合同时间:年月日
〘五〙加工安装合同
合同签订地:
甲方: 地址: 邮编: 电话: 传真:
法定代表人: 乙方: 地址: 邮编: 电话: 传真:
法定代表人:
甲方委托乙方加工本合同中成品,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
注:以上费用含17%增值税。 第二条 加工成品质量要求 符合甲方的图纸要求。
第三条 技术资料、图纸保密原则 未经甲方书面同意,乙方不得向第三方提供和透露本项目的图纸及技术资料,其中模具厂及机加工协作厂除外。乙方在未经甲方许可的情况下,不得使用甲方模具向第三方提供铸件。任何情况下,甲方不得将乙方的生产工艺及技术透漏给第三方。 第四条 货款支付
合同签订日起三天内,甲方支付乙方50%产品预付款,产品生产完毕发至甲方之前需支付40%货款;余下10%作为质量保证金,发货30天内,甲方支付10%货款,乙方给甲方开具增值税发票。因铸造或加工产品报废,造成成品不足时,乙方需在40天内补齐。 第五条 验收标准和方法
按照附件、双方签署的图纸、资料、技术规范与行业标准进行验收。每批零件乙方需提供如下检验报告:
1. 铸件化检验报告;
2.成品尺寸抽检报告(每批产品每个规格抽检3件);
3.硬度检验报告。 第六条 交货地点、包装及运输方式
交货地点为乙方北京工厂。乙方只能对零件做简单的防磕碰包装(铁桶+泡沫)。如因运输和包装造成零件损伤,乙方不负责。如需单独包装,甲方需另外支付包装费用。乙方可应甲方要求协助安排运输,但风险及费用归甲方承担。 第七条 不可抗力
合同双方由于不可抗力的灾害或确非一方本身造成的原因而不能履行合同时,可免予承担经济责任。
第八条 违约责任
双方应严格履行合同条款,如有违约,违约方应赔偿双方相应经济损失。 第九条 纠纷的处理
合同双方发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成向合同签订地仲裁机构申请仲裁;该仲裁为终局裁决,对双方均有约束力。仲裁费用由败诉一方负担。 第十条 其它条款
1.本合同自乙方收到甲方预付款起生效。
2.合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
3.本合同正本一式二份,甲方和乙方各执一份;具有同等法律效力。
4.合同双方工作往来文件,经双方认可的传真件有效。
甲方: 开户银行: 帐号: 代表签字: 盖章: 签订日期:
乙方: 开户银行: 帐号: 代表签字: 盖章: 签订日期:
〘六〙加工安装合同
发包方:
承包方:
为深化企业改革,提高劳动生产效率,经公司领导会议研究决定将门窗加工车间实行承包经营。由公司加工中心作为发包方(以下简称:发包方)。发包方通过招标程序最终确定____________为中标人,作为本合同规定承包期限内门窗加工车间的承包方(以下简称:承包方)。双方协商一致,签订本合同。
第一章总则
第一条承包经营期间,本车间必须遵守国家相关法律法规,坚持贯彻执行总公司的方针、政策和管理规定(含三级文件)
第二条承包经营期间,承包人必须完成发包方委托的生产任务,不得私自对外承接加工任务。第三条承包的期限、范围。
第四条本次实行招标承包经营的期限为____________年,即从____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
第五条本次招标承包的范围为:承包人对门窗车间内的机加工、组装生产环节人工进行劳务承包。
第二章承包方的权利与义务
第六条承包方的权利
第一款有权按公司规定自主聘任车间内生产工人和管理人员,并经加工中心厂长的批准后报公司人力资源部备案。
第二款有权决定本车间的机构设置和专业技人员的聘任并负责其薪资支付。
第三款有权依公司规定奖惩,招用职工和辞退违纪职工。
第四款有权改革本车间内部分配制度,有权自选工资形式,自定工资标准,但不得违反国家和公司的规定。做到公正透明,发包方有权了解、监控工资发放的情况。工资发放时间按总公司规定。
第五款有权使用公司现有的设备并根据实际情况需要向公司反映进行设备更新,同时负责设备保养和维修的人员的管理。
第六款承包方有权依据本合同规定,取得其应得的合法收入。
第七条承包方的义务
第一款必须服从公司和加工中心的统一领导,遵守公司的各项管理制度。
第二款必须按期完成公司加工中心下达的各项加工任务,严格按产品加工工艺要求制做,不得失自更改加工工艺,并对产品质量和工人人身安全负全部责任。承担所有因质量问题造成的全部损失,承担所有因安全事故造成的全部损失。同时负责来料和产成品的装卸车。
第三款在承包期间,应保证本车间厂房和设备的完好,负责厂区内产品和材料的保管。小工具和易耗品由承包人负责出资购买和补充。主要是不属于机加工范围的配件:电钻、螺丝刀、卷尺、钻头、美工刀;日常用的劳保用品、办工用品等。
第四款负责本车间人员工资发放,维护本车间职工的合法权益。改善职工的劳动条件,在不断提高经济效益的前提下,逐步提高职工的收入,不断改善职工福利待遇。
第五款应无条件配合公司的QEO体系认证和管理工作。
第六款自觉接受加工中心等相关主管的监督,每天按时参加加工中心生产例会,并如实反映工作过程中存在的问题,每周六向加工中心厂长汇报一次工作,让公司时刻了解车间生产管理动态。
第七款承包方必须保证足够的技术熟练工人以满足加工的需求,同时按加工中心的要求对生产基层员工进行定期培训,提高基层员工的质量意思,安全意识,文明生产意识。并将工人基本情况在公司人力资源部备案。
第八款承包方需有一定的资金做承包担保,担保金额为贰万元整。
第九款未经公司同意,不得随意裁员。
第十款承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款。
第三章发包方的权利与义务
第八条发包方的权利如下:
第一款有权维护公司利益不受损害,当公司利益已经受到或有确切根据可以肯定即将受到损害时,有权在争得承包方同意前采取应急措施,并不承担由此对承包方造成的损失。所需费用从承包方即得利益中扣除。
第二款生产加工过程中产生的所有副产品和废料归加工中心所有。
第三款有权监督本车间的产品质量,安全生产及5S管理。并针对由于管理不到位影响公司品牌形象的提罚款及通报批评等。
第四款有权按国家法律、法规和本合同规定维护本车间职工的合法权益。
第九条发包方的义务如下:
第一款不得违反本合同规定。
第二款提供加工、组装生产所必须的机具、工装,并不得减少车间内现有机械设备。同时根据工作的需求和承包方的要求做设备更新,以满足生产加工。
第三款负责现有加工机械设备,组装工作架的保养与维护的监管,负责水电使用费。
第四款为工人提供免费的早、中、晚餐,不提供加班餐。
第五款必须按本合同规定保障承包方的合法权益,公司相关管理规定发生变化时发包方有义务及时将变更后的内容传达给承包方。
第六款必须全面履行本合同中应由发包方履行的全部条款。
第四章承包方的收入
第十条承包方通过承包公司下达的加工、组装任务来获得报酬。当公司提供的加工任务不能满足承包方发放基本工资时,承包方可向发包方借资。
第十一条对于公司下达的加工任务,公司将按月进行款项支付,在支付的同时扣除总额的百分之____________作为质保证金,质保证金到年底全部付清。承包方应在每月____________日前将上月所完成工作量报发包方审核,发包方需在____________个工作日内审核完毕,并将经双方签字确认的结算单报公司结算中心。结算中心在____________个工作日内将应付价款支付给
承包方。
第五章合同的变更、解除、终止
第十三条本合同生效后即具有法律约束力,发包、承包双方均不得随意变更或解除。本合同需要变更或解除时,须经双方协商一致达成新的书面协议,在新的书面协议未达成之前,本合同依然有效。
第十四条本合同履行期间,因发包、承包方其中任何一方违反合同,给另外一方利益造成重大影响,受影响的一方可以提出变更或解除本合同,不承担违约责任。
第十五条承包方如经营管理平善,给公司造成重大损失或连续次未完成公司下达的生产任务时,发包方有权解除合同,不负违约责任,并保留向承包方要求赔偿损失的权利。
第十六条发包方如违反本合同规定,干扰承包方的经营管理活动,使承包方无法继续经营下去,或使承包方的合法收入得不到保障,承包方有权解除本合同并要求发包方承担违约责任。
第十七条由于不可抗力的原因使本合同无法完全履行或无法履行时,须发包、承包双方协商一致,可以变更或解除本合同。
第十八条本合同期满____________日以前,承包方应接受发包方派出的审计机构对其承包情况进行审核,确定无误后,双方代表在审计意见书上签字后,承包方方可离职,其保证金予以退还。
第六章违约责任
第十九条发包、承包双方应全面实际履行本合同,不履行或不完全履行的应负违约责任。
第二十条因一方未履行义务导致的另一方无法履行合同时另一方不负违约责任和相应的经济处罚,具体规定如下:
第一款承包方必须严格履行发包方与委托加工方签定的主合同(以下简称主合同)条款,若不严格履行,视为承包方违约。
第二款交货期要根据主合同而定,如因承包方原因未能如期交货的,由发包方出面协调,承包方负责相关费用。协周不成时,由承包方承担由此造成的损失。
第三款产品质量按照主合同和相关要求作为验收标准,不符合验收标准的产品由承包方负责
返工或维修,并承担由此给委托加工方和发包方造成的一切损失。
第二十二条发包方如违反本合同规定,未能及时向承包方支付加工费,应承担违约责任,赔偿违约给承包方造成的直接经济损失,发包方的赔偿金和违约金应在违约发生后的次月底以前交付承包方。
第二十三条发包、承包双方发生纠纷时,应协商解决,协商不成时可向公司所在地人民法院提起诉讼。
第七章附则
第二十四条本合同期满后,如本车间仍实行内部承包经营,且承包方履行本合同情况良好,承包方在同等条件下有优先承包的权利。
第二十五条(红革公司加工中心门窗车间承包价格表)以及发包方的产品质量管理规定,安全生产管理规定。
本合同一式____________份,双方代表签字即生效。发包人、承包人和公司档案室各执____________份,具有同等法律效力。
发包方:承包方:
发包方代表:(签字盖章)承包方代表:(签字盖章)
时间:时间:
〘七〙加工安装合同
甲方:
乙方:
双方本着“诚实守信、平等互利、合作双赢”的原则,经协商,特签署本合同。
一、 工程概况:(详见报价单)
二、 付款方式
本合同签订后,先付项目总金额的50%,计 元。工程安装结束后在付50%,计 元,预留500元的质量保证金,合同满一年后退还。
三、 责任与义务
1.甲方应为乙方的施工提供便利,保证安装地点无障碍安全牢固,不得影响乙方施工。甲方应积极配合乙方联系电源,协调关系。
2.乙方在安装制作的过程中所出现的安全问题由乙方自行负责,如因甲方制作的架体存在安全隐患,乙方须在甲方整改验收后在安装。
四、质量保证:
乙方制作的亚克力发光字及吸塑发光灯箱质保期为一年,一年内由于产品出现的质量问题由乙方负责维修。由特殊自然灾害造成的损坏不在质保范围之内。
五、双方签订合同之日,15日内产品交付使用,每拖延一天甲方有权扣除乙方的违约金。如因施工地点有障碍和纯在不安全因素影响了乙方安装,责任由甲方承担。(如因大风、雾、雨、雪或其他不利施工的自然天气情况而延误工期,双方再协商延长工期)。
六、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,均具有同等的法律效力,本合同自签订之日起生效。
如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方(盖章) 代表签字:
乙方(盖章) 代表签字:
年月日
〘八〙加工安装合同
甲方(发包方):________________________
乙方(承包方):___________________________
第一条、工程概况
1、工地名称:___________________________________
2、工地位置:___________________________________
3、门窗面积:__________________________________
4、工程日期:______年______月 _______日
4、制作加工造价:
工程安装单价:_______ 元/㎡,预计__________平方米,总造价:_______ 元(结算按照实际平数计算),
第二条、付款方式:
1、甲方以工程顶账房支付乙方的制作费用。
2、待工程验收合格后,乙方制作加工总费用的90%的金额,以工程顶账房作为支付乙方制作加工费用所用。
3、待工程验收合格后,甲方支付乙方5%的制作加工费用。剩余5%作为质量保证金,保质期满后无条件支付,保质期为1年。
第三条、门窗制作加工安装要求:
1、乙方按国家门窗制作安装规范进行施工。
2、甲方下发的制作加工图纸,乙方核对后再进行制作加工。
3、乙方有责任有义务对制作加工图纸提出合理的意见。
4、乙方有责任提供制作加工料单。
第四条、制作加工材料:甲方只负责提供主材料:方钢、不锈钢扣板、玻璃、地弹簧、门把手等;其余材料,如:焊条、切割片等一切辅料自行承担。
第五条、质量要求:
1、乙方按设计图纸施工。若图纸有所变更甲方会随时通知乙方,乙方要严格遵守国家有关门窗加工规范。如不遵守,损失全部由乙方负责。
2、在加工过程中,甲方提出变更原设计方案,乙方必须给予配合。
第六条、乙方职责
1、在规定的时间内完成工作量
2、乙方应注意安全制作加工,遵守国家相关部门颁布的有关《安全施工条例》,如造成事故责任或因此发生的费用,均由乙方承担,与甲方无关,
第七条、如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。
第八条、本合同一式二份,经双方签字即日起,都具有法律效力。
甲方(盖章):____________ 乙方(盖章):_____________
电 话:_____________ 电 话:_______________
年 月 日
〘九〙加工安装合同
甲方:
乙方:
一、 工程名称:油罐制作
1、 加工方式,清加工不含打水(含氧气焊条)
2、 加工内容,油罐主体工程,内管道安装,油漆粉刷(随主体粉刷一遍)
二、 工程造价:
1、 油罐主体工程900元每吨
2、 内管道安装10元每米
3、 油漆粉刷共计12000元
三、 付款方式:
1、 乙方工具人员进入工地甲方支付乙方30000元设备添置费。
2、 乙方每个油罐主体竣工,甲方支付乙方已俊工程款的95%,经打水试漏后,甲方将剩余工程款一次性支付。
3、 乙方每安装一个罐的内管道经打压试验后,一次性将工程款支付给乙方。
4、 油漆粉刷费用,跟随油罐主体每罐一清。
5、 甲方工程款,严格按照约定支付,如因工程款不到位,造成误工,甲方支付乙方相应的费用。
四、 双方义务:
1、 甲方提供水电住宿及一切施工便利条件。
2、 甲方所有工程材料应及时到位,如因甲方材料不到位造成的误工甲方支付乙方相应的费用。
3、 甲方及时提供技术资料并向乙方明确施工技术质量安全等要求。
4、 乙方严格按照甲方现场管理施工,保证按期完成工程。
5、 乙方严格按照甲方提供的技术要求施工。
6、 在施工过程中因施工造成的安全问题,由乙方自行负责。
五、补充约定:
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
甲方:
乙方:
年 月 日
〘十〙加工安装合同
订立合同双方:
原告北京中德环宇桥梁模板有限公司,住所地北京市通州区于家务回族乡于家务村。
法定代表人张建军,懂事长。
委托代理人王成,男,北京中德环宇桥梁模板有限公司法务主管,住该单位。
被告中铁十九局集团有限公司,住所地辽宁省辽阳市白塔区和平路17号。
法定代表人左春文,董事长。
委托代理人张桂新,男,中铁十九局集团有限公司法律顾问,住该单位。
委托代理人赵彪,男,中铁十九局集团有限公司工程部部长,住该单位。
原告北京中德环宇桥梁模板有限公司(以下简称原告)与被告中铁十九局集团有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案,本院受理后,依法由代理审判员吴宏独任审判,公开开庭进行了审理,本案原告的委托代理人王成、被告的委托代理人张桂新、赵彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称,XX年9月27日,原告与被告订立加工合同,约定原告为被告加工全圆组合钢模板。合同订立后,原告履行了合同义务,被告给付原告部分加工款后,余款54 934元至今未付。原告要求被告给付加工款54 934元及违约金5044.46元,诉讼费由被告承担。
被告辩称,原告加工的全圆组合模板台车存在严重的质量缺陷,是不合格产品,故要求驳回原告的诉讼请求,被告保留追究原告违约责任和赔偿责任的权利。
经审理查明:XX年9月27日,原告与被告订立全圆组合钢模板加工合同,约定原告为被告加工全圆组合钢模板,用于北京市南水北调西四环暗涵工程四标,合同价款204 934元,原告按照国家技术标准进行模板加工和设计,合同签订之日,被告给付原告预付款50 000元,原告下料完毕经被告确认后,被告支付100 000元,模板运至被告现场后,再支付 34 934元,剩余款项20 000元作为质量保证金,自组合模板投入使用开始计算,10个月内无质量问题将付清。合同还约定了其他内容。XX年9月28日,被告给付原告预付款50 000元,XX年10月19日,被告给付原告预付款100 000元。XX年10月31日至XX年12月14日,原告将加工完毕的模板交付被告。此后,被告未给付原告加工款。
上述事实有加工合同、支票存根、收据、发票、物品发货单、双方当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为:原、被告双方订立的全圆组合钢模板加工合同,系双方真实意思表示,不违反法律、法规的强制性规定,合法有效,双方应当恪守履行。原告履行了加工义务,被告应当按照约定付款。被告辩称原告加工的模板存在质量问题,因被告未能提供充分证据予以证明模板加工质量不符合合同约定,亦不能提供证据证明曾通知原告模板存在质量问题,故对此答辩意见本院不予采纳。原告要求被告给付加工款的请求,证据充分,本院予以支持。原告要求被告给付违约金的请求,因原、被告双方并未约定违约金内容,故本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十三条之规定,判决如下:
一、被告中铁十九局集团有限公司给付原告北京中德环宇桥梁模板有限公司加工款五万四千九百三十四元,自本判决生效之日起七日内执行清;
二、驳回原告北京中德环宇桥梁模板有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费六百四十九元,由原告北京中德环宇桥梁模板有限公司负担六十二元(已交纳),由被告中铁十九局集团有限公司负担五百八十七元,于本判决生效后七日内交纳。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,交纳上诉案件受理费,上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的,按自动撤回上诉处理。
〘十一〙加工安装合同
甲方:
乙方:
甲乙双方本着友好协商、互惠互利、平等合作的原则,就甲方产品硫化工序外包业务达成如下协议:
(一) 工作任务:
甲方将其产品生产中的硫化工序(从生胶到管坯的制作成型)委托乙方进行,乙方负责按甲方技术标准保质保量完成生产任务;
(二) 甲方责任:
1、 为乙方提供生产场地、工装、设备和合格的原材物料;
2、 负责设备的检修、维护,确保设备正常运转;
3、 提供相应的操作规程和检验标准,确保乙方按标准生产;
4、 提供相应的技术支持,及时解决生产中遇到的问题;
(三) 甲方权利:
1、 派遣检验人员进行产品质量跟进、巡检;
2、 按技术指标对产品进行检验、验收;
3、 对不合格品拒绝接受;
4、 对不符合操作规程和技术要求的生产予以制止和纠正;
(四) 乙方责任:
1、 严格遵守甲方的生产管理制度、安全管理制度;
2、 按甲方提供的操作规程、技术标准,保质保量完成生产工艺;
3、 按甲方提供的技术要求和抽检标准实施各项检验的自检;
4、 对不合格品,无条件进行返修;
5、 乙方应对甲方相关的文件、资料、专有技术、商业秘密做好保密工作,不得泄露给第三方;
6、 未经甲方特别许可,严禁将任何物料(包括但不仅限于原材料,废品,产品的成品、半成品、合格品和不合格品)以任何形式带走或流向第三方和市场;
(五) 乙方权利:
1、 要求甲方提供合格的原材料和完好的生产设备;
2、 要求甲方对初次生产的产品进行操作指导;
3、 要求甲方提供相应的技术支持;
(六) 损耗及不合格品的处理:
1、 乙,不合格品率应≤;
2、 原料损耗超出约定的,超出部分按/公斤(或者)计算,从外包加工费中扣除;
3、 不合格品率超出约定的,超出部分按/公斤计算,从外包加工费中扣除;
(七) 违约责任:
1、 乙延期交货,每日扣罚当日加工总价的5%;
2、 因整批加工产品不合格,乙方不能及时再次提供合格加工产品,造成甲方停产、销售违约的,乙方承担全部责任;
(八) 结算:
1、 外/支;
2、 以每一个自然月为一个计算周期,每月最后一天计算加工费;
3、 每月
(九) 其他:
1、 本协议有效期自双方签订之日起至xxx年 月日止(此处可手写);
2、 本协议未尽事宜,双方协商解决;
3、 本协议一式两份,双方各执一份;
4、 本协议双方签字、盖章生效。
5、 盖章生效后的车间加工外包合同范文本,除文本注明需要手写的部分外,其余部分不得出现手写。
乙方:
签字、盖章) (签字、盖章)
xxx年 月 日 xxx年 月
甲方:天津市澳光科技发展有限公司
〘十二〙加工安装合同
合同编号:
定作人:
承揽人:
签订时间:
签订地点
第一条 加工物
加工物名称
规格型号
计量单位
数量
报酬
单价
金额
合计人民币金额(大写)
第二条 定作人提供的材料
材料名称
规格型号
计量单位
数量
质量
提供日期
消耗定额
第三条 承揽人以定作人提供的材料的检验标准、方法、时间及提出异议的期限:____________________________。
第四条 定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求: 。
第五条 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的,应在__________日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的___________日内答复。
第六条 批改问题我(是/否)第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是:
第七条 定作人协助承揽人的事项与要求: 。
第八条 加工物的技术标准、质量要求: 。
第九条 加工物的包装要求及费用负担: 。
第十条 加工物的交会方式、期限及地点: 。
第十一条 加工物的验收、方法、期限及地点: 。
第十二条 承揽人对加工物质量负责的期限及条件: 。
第十三条 定作人应在___________年____月____日前向承揽人交付定金(大写)__________________ 元。
第十四条 结算方式及期限: 。
第十五条 定作人未向承揽人支付报酬的,承揽人(是/否)可以留置加工物。
第十六条 本合同解除的条件:(一)定作人可以随时解除合同,但应及时书面通知承揽人并承担由此给承揽人造成的损失。(二)
第十七条 违约责任:
第十八条 合同争议的解决方式:本合同项下发生的争笔名,由双方当事人协商解决,也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决;(一)提交_________________________________仲裁委员会仲裁。(二)依法向_______________________________人民法院起诉 。
第十九条 其他约定事项:
定作人(章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
邮政编码
承揽人(章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
邮政编码:
-
更多精彩的加工安装合同,欢迎继续浏览:加工安装合同